Содержание
Договор подряда на выполнение отделочных работ и ремонта квартиры коттеджа дома под ключ
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на ремонтно-отделочные работы
Индивидуальный предприниматель Высоцкий Павел Александрович, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации № 190691983 от 09.02.2006г., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить ремонтно-отделочные работы в помещениях Заказчика, по адресу согласно заданию Заказчика.
1.2Материал для выполнения работ по настоящему договору предоставляется Заказчиком. За качество материала отвечает сторона, предоставившая материал. Неиспользованные материалы передаются Заказчику.
1.3 Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору в следующие сроки:
— дата начала работ: 2019 г.
— дата окончания работ: 2019 г.
Подрядчик не несет ответственность за нарушение вышеуказанных сроков, возникшее по вине Заказчика (несвоевременное предоставление материала, предоставление некачественного материала, просрочка оплаты, дополнительные работы и аналогичные обстоятельства, находящиеся вне контроля Подрядчика).
1.4 Приемка работ, выполненных по настоящему договору, оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2) приемка выполненных работ поэтапно.
2. Стоимость работ и условия оплаты
2.1. Предварительная стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, составляет сумму согласно примерной смете (Приложение №1)
2.2. Оплата работ осуществляется наличными белорусскими рублями еженедельно по факту выполненных работ и по актам сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2)
2.
3. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он недействителен.
. 3. Права, обязанности и ответственность Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. обеспечить допуск Подрядчика в помещения, где должны осуществляться работы по настоящему договору;
3.1.2. предоставить Подрядчику все необходимые материалы до даты начала работ;
3.1.3. своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора;
3.1.4. принимать выполненные работы не позднее 2 календарных дней после извещения Подрядчиком об их окончании;
3.1.5. подписывать акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 2 календарных дней с момента его предоставления Подрядчиком;
3.1.6. своевременно и в полном объеме производить оплату выполненных работ, а также возмещать стоимость материалов, предоставленных Подрядчиком;
3.1.7. своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить если нужно пол, укрыть подоконники, окна, двери.
3.2. Подрядчик обязуется:
3.2.1. своевременно и качественно выполнить работы, предусмотренные п. 1.1 . настоящего договора;
3.2.2. незамедлительно уведомить Заказчика об исполненном по настоящему договору и сдать работы по акту сдачи-приемки выполненных работ;
3.2.3. незамедлительно сообщать Заказчику обо всех непредвиденных и иных, затрудняющих или делающих невозможным исполнение взятых на себя обязательств, обстоятельствах;
3.2.4. Заказчик имеет право:
3.3.1. требовать от Подрядчика своевременного и качественного выполнения работ;
3.3.2. контролировать ход выполнения работ.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты выполненных работ.
3.4.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или созданы ненадлежащим образом условия, предусмотренные договором для безопасного выполнения работ.
3.5. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору Заказчик уплачивает в пользу Подрядчика пеню в размере 0.3 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более этой суммы.
3.6. В случае просрочки выполнения работ по настоящему договору Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0.3 % от стоимости не завершённых в срок работ, указанной в 2.1. настоящего договора, за каждый день просрочки, но не более 10% от этой суммы.
3.7 Права и обязанности Сторон определяются исходя из условий настоящего договора. При их выполнении Стороны руководствуются настоящим договором, Правилами заключения и исполнении договоров строительного подряда. Гражданским кодексом Республики Беларусь, а также иными законодательными актами Республики Беларусь, регулирующими осуществление деятельности в области строительства.
4.Приемка выполненных работ.
4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с момента получения извещения Подрядчика об их завершении.
4.2. Срок исправления Подрядчиком выявленных недостатков работ, выполненных по настоящему договору, – 30 (тридцать) календарных дней.
5. Заключительные положения
5.1. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
6. Гарантийные обязательства
6.1 Гарантийный срок устанавливается после окончания работ и по настоящему договору на работы выполненные подрядчиком, при соблюдении условий и правил эксплуатации, материалов и оборудования.
• монтажные работы – сроком на 5 лет
• электромонтажные работы – сроком на 5 лет
• облицовочные работы – сроком на 5 лет
• малярно-штукатурные работы – сроком на на 5 лет
6.
2 Гарантийный срок действует только при полной 100% оплате Заказчиком выполненных работ по настоящему договору.
6.3. Претензии по гарантийному ремонту не принимаются в следующих случаях:
• после истечения гарантийного срока;
• при неправильной эксплуатации отремонтированного помещения;
• нормального износа объекта;
• переделки или преднамеренного повреждения объекта Заказчиком;
• по причинам, не зависящим от Подрядчика, таких как: оседание зданий, скрытых строительных дефектов (относящихся к деятельности третьих лиц) и т.д.;
• в случае несогласованного привлечения к работам, оказывающим влияние на качество работ Подрядчика третьих лиц.
6.4 Гарантийные обязательства и ответственность Подрядчика распространяются исключительно на выполненные работы, перечисленные в актах-приемки (Приложения №2).
6.5 В период гарантийного обслуживания недостатки устраняются Подрядчиком в течение 30 (тридцать) рабочих дней после получения претензии от Заказчика.
6.6 Любая из сторон полностью освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств и/или действия непреодолимых сил.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Данный договор не является публичной офертой!
Договор подряда на отделочные работы
Евтеева Юлия Борисовна
Корпоративное, гражданское право, экспертиза и составление договоров,оформление недвижимости, оформление перепланировок, арбитражное и гражданское судопроизводство, защита интеллектуальной собственности
Договор подряда на отделочные работы необходим, если стороны хотят достичь оптимального результата при выполнении работ по отделке помещения. Чтобы минимизировать возможные риски, следует знать базовые принципы оформления подобных соглашений, о чем и пойдет речь в этой статье.
Регулирование проведения ремонтно-отделочных работ
Работы, проводимые на существующем объекте недвижимости с целью поддержания его в нормальном состоянии или улучшения его рабочих характеристик, являются текущим ремонтом, если при их проведении не затрагиваются строительные конструкции и инженерные сети.
Отделочные работы — завершающий этап ремонта. К ним относят облицовочные, штукатурные, малярные, обойные, стекольные работы, а также покрытие полов и потолков. Подобного рода отношения регулируются положениями гл. 37 Гражданского кодекса РФ о договоре подряда (пар. 1), а также нормами законодательства о защите прав потребителей в соответствующих случаях.
Заключая договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ, следует помнить, что он должен иметь определенную структуру:
- Существенные условия, без согласования которых договор не считается заключенным. Для данного вида подряда это предмет и сроки (см. статью «Договор подряда на выполнение ремонтных работ — образец»).
- Дополнительные условия — условия, предусмотренные в нормативных актах и действующие независимо от желания сторон. Например, право заказчика в любой момент проверять ход выполнения работ (п. 1 ст. 715 ГК РФ). Однако в основном такие нормы носят диспозитивный характер, позволяя сторонам выбирать оптимальный вариант.
- Условия, рассматриваемые сторонами как существенные для данной сделки.
Далее подробнее рассмотрим наиболее важные положения договора.
Основные положения подряда на выполнение отделочных работ. Образец документа
Существенные условия:
- Предмет договора включает в себя адрес объекта работ, конкретные виды работ (причем чем подробнее, тем лучше), ожидаемый результат и качество работ. Все это можно указать, как в основном тексте документа, так и в приложениях (например, в техническом задании).
- В тексте документа в обязательном порядке указываются начальный и конечный сроки выполнения работ (ст. 708 ГК РФ). Факультативно могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работ.
Факультативно могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работ.
Цена работ не относится к существенным условиям сделки, о чем свидетельствует отсылочная норма п. 1 ст. 709 ГК РФ. Однако это важный элемент всякого возмездного соглашения. Определяется она чаще всего путем составления сметы, являющейся неотъемлемой частью соглашения (абз. 2 п. 3 ст. 709 ГК РФ). Зафиксировать следует не только саму стоимость (с указанием НДС), но и порядок оплаты (срок перечисления, способ — наличными или безналичным переводом и т. п.).
Помимо обязательных условий, рекомендуется определить в договоре:
- порядок приобретения материалов;
- распределение ответственности в случае предоставления/приобретения некачественного товара и исполнения в связи с этим работ в неполном объеме или с недостатками;
- порядок осмотра и приемки, в том числе отдельных этапов работ;
- сроки и порядок устранения выявленных недостатков.
Другие рекомендуемые положения договора можно увидеть здесь: Договор подряда на выполнение отделочных работ — образец.
***
Таким образом, именно в договоре прописываются все условия сотрудничества, вероятные разногласия и пути их разрешения. Этим стороны упрощают возможные судебные разбирательства в случае спора.
***
Статья оказалась полезной? Подписывайтесь на наш канал RUSЮРИСТ в Яндекс.Дзен!
работ, которые вы можете выполнять с лицензией на штукатурку C-35!
На какие работы вы можете претендовать с лицензией подрядчика по штукатурным работам C-35 в Калифорнии?
Лицензия подрядчика C-35 предназначена для частных лиц или компаний, специализирующихся на услугах по токарным и штукатурным работам.
Есть множество работ, на которые вы можете подать заявку, если у вас есть эта лицензия, в том числе:
- Ремонт штукатурки и штукатурки
- Обрешетка
- Удаление
- Stucco Finishes
- Пользовательская пена Stucco. Восстановление поверхности
- Восстановление штукатурки из тонкого камня
- Венецианская штукатурка
- Литой камень на заказ
- Пенопласт
- Песочные и водные взрывы
- Консультация
- Проекты по жилой и коммерческой штукатурке
- Незначительные рабочие места
- Соответствующие текстуры
- Fine Sand
- Streel Trowel
- Acry и Standard Sand Finish
- DHASHELE
- Acry и Stander Sand Cinisn
- GASHELE
- .
- Детали из пенопласта
- Заделка гипсокартона и ремонт повреждений от воды
- Гладкая штукатурка marmorino
- Оштукатуренные лестницы Carrera
Штукатурные подрядчики и CSLB
Лицензия C-35 является одной из 74 классификаций, доступных в Калифорнии. Подрядчики в штате Калифорния регулируются CSLB (Совет штата по лицензированию подрядчиков)
Существует 4 основные категории классификации:
- A-общее проектирование
- B-общее строительство
- B-2 жилые Модернизация
- C-Specialty
- C-61 Limited Specialty
Общие пары для лицензии C-35 на штукатурные работы
Подрядчики в Калифорнии могут иметь несколько классификаций.
Наиболее распространенные пары для лицензии C-35:
- B-Общие здания
- C-9 Гипсокартон
- C-53 Плавательные бассейны
- C-2 Изоляция и звукоизоляция
Штукатурка C-3 Требования к подрядчику
Чтобы получить лицензию CSLB, вы должны соответствовать следующим основным требованиям:
- 18 лет
- 4 года опыта работы в качестве подмастерья
- Социальное обеспечение или ITIN №
- В настоящее время не на испытательном сроке или условно-досрочном освобождении
- Подпись лицензированного подрядчика, коллеги по работе, руководителя или делового партнера
Какие концепции строительства трубопроводов мне нужно знать для сдачи экзамена?
Вы обязательно должны быть готовы к любым неожиданностям, которые могут возникнуть на экзамене на получение лицензии подрядчика C-35.
Вам могут задать вопросы, связанные с планированием проекта и безопасностью, которые могут быть вам незнакомы.
Потратьте время на рассмотрение всех возможных вопросов.
Ниже приводится разбивка того, что вам необходимо знать:
1. Планирование и оценка (18%)
- Интерпретация планов и спецификаций
- Оценка материалов, оборудования и рабочей силы
- Осмотр рабочих мест
2. Подготовка и установка обрешётки (22%)
- Координируйте установку платформы и гипса
- Подготовка подложки
- Установка материалов для сетки
- ПЕРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕСМОТРЕЙ
3. ПЛАСТИЯ/ШТУККО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ, УСТАНОВКА И РЕСТИСА (40%)
11111111111111111111. ПРИМЕНЕНИЯ.
- Установка систем штукатурки/штукатурки
- Ремонт штукатурки/штукатурки
- Установка специальной штукатурки/штукатурки
- Уборка рабочих мест
4.
Безопасность (20%) - Безопасность персонала
- Защита работы на площадке
- Cal/OSHA законы и правила
- Процессовое оборудование. ?
Экзамен будет:
- 115 вопросов Право и бизнес
- 115 вопросов Обшивка и штукатурка
- Множественный выбор
- Закрытая книга
- 3 часа на прохождение каждого раздела
- Сдается с помощью компьютера в экзаменационном центре под наблюдением
- Экзаменационные центры по всему штату Калифорния
Математические навыки
На экзамене CSLB по юриспруденции, бизнесу и торговле будет математика.
Что касается юридической стороны, то вам будут задавать вопросы, как если бы вы были генеральным строительным подрядчиком с несколькими проектами, работающими одновременно с несколькими сотрудниками.
Вы можете ожидать математические вопросы, связанные с:
- Арифметика
- Оценка стоимости
- Проценты и десятичные дроби
Математика, которую вы можете ожидать на экзамене на получение лицензии на штукатурные работы C-35, может отличаться.
Будьте готовы к вопросам, которые могут включать:- Базовая геометрия
- Единицы измерения
Навыки чтения чертежей
Чтение чертежей является фундаментальным навыком для всех подрядчиков.
Умение интерпретировать планы является ключевой частью работы, если вы работаете в строительной бригаде.
Некоторые аспекты чтения плана также могут быть вашим экзаменом.
Для более глубокого ознакомления с концепциями чтения чертежей ознакомьтесь с этим бесплатным руководством по чтению чертежей.
Экзамен CSLB по праву и бизнесу
Наш полный курс представляет собой руководство для начинающих калифорнийских подрядчиков по обшивке и штукатурке.
Пошаговое изложение всех необходимых знаний, необходимых для успешной сдачи экзамена CSLB по праву и бизнесу.
Помимо сдачи экзамена, те, кто хочет получить лицензию подрядчика по штукатурным работам C-35, получат ускоренный курс по ведению прибыльного бизнеса.
Вы узнаете:
- Организация компании
- Как эффективно предложить
- Понимание контроля затрат
- Различные типы контрактов
- Управление денежными средствами
- Оценки Оценки
- CAL/OSHA
- КРУССАНСКАЯ СТРАНСТВА
- и OSHA
- Занятия
- Cal/OSHA
- .
- Виды страхования в строительстве
- Трудовое законодательство и права работников
- Практика найма и увольнения
- Облигации подрядчика
- Механика Залоги
- Государственные законы и уставы
- Управление проектами 101
- Преобладающая заработная плата и общественные работы
- И многое другое!
Лицензия C-35: как стать подрядчиком по штукатурным работам
Услуги подрядчика по обшивке и штукатурке обычно предоставляются в более дорогих строениях, где особое внимание уделяется сохранению исторической точности.
Штукатурные подрядчики обладают уникальным набором навыков, которые могут быть невероятно прибыльными, поскольку они обычно обслуживают дома состоятельных клиентов.
- Смешивание и покрытие
- Монтажные и ремонтные работы
- Внутренняя отделка стен
- Повышение прочности конструкции
- Противопожарная защита
- Улучшение акустики
Шпаклевка и штукатурка3 Что такое?
«Подрядчик по обшивке и штукатурке покрывает поверхности смесью песка, гипсовой штукатурки, негашеной или гашеной извести и воды, или песка, цемента и воды, или комбинацией таких других материалов, которые создают постоянное поверхностное покрытие. , в том числе покрытия с целью звукоизоляции и огнезащиты. Эти покрытия наносятся штукатурной кельмой или распыляются на любую поверхность, которая представляет собой механическое средство для поддержки такого покрытия и будет прилипать за счет всасывания. Этот подрядчик также устанавливает обрешетку (включая металлические стойки) или любой другой материал, подготовленный или изготовленный для обеспечения основы или соединения для такого покрытия »- CSLB.
GOV Обязанности подрядчика по штукатурным работам
Обязанности подрядчика по штукатурным работам могут включать:
- Нанесение различных видов внутренних и наружных покрытий
- Подготовка поверхностей для обрешетки и штукатурки
5009 Sealuc 09 Установка и ремонт штукатурки и штукатурки проникновения
- Практика безопасной работы и соблюдение правил CAL/OSHA
- Поддержание безопасности на рабочем месте
- Оценка, торги, учет, ведение бухгалтерского учета
Чтобы получить лицензию C-35, вы должны быть знакомы со всеми аспектами этой узкоспециализированной профессии.
CSLB
Государственный лицензионный совет подрядчиков (CSLB) является руководящим органом для всех подрядчиков в штате Калифорния.
Их единственная обязанность состоит в том, чтобы защищать потребителей и гарантировать, что любой, кто берет более 500 долларов США за строительные услуги, имеет квалификацию и зарегистрирован в штате Калифорния.
Лицензия C-35 выдается подрядчикам по штукатурным работам CSLB.
CSLB администрирует заявки, экзамены и поддерживает базу данных всех активных и неактивных номеров лицензий подрядчиков, которые являются общественным достоянием.
Сертификация EPA
Агентство по охране окружающей среды требует понимания того, как безопасно содержать краску на основе свинца при изменении конструкций, построенных до 1978 года.
Самые прибыльные подрядчики по штукатурным работам – это те, которые позиционируют себя как эксперты, являются наиболее знающими и готовыми помочь своим клиентам.
Получение сертификата EPA может помочь вам расширить свой бизнес и может быть завершено в рамках однодневного 8-часового курса.
Соблюдение требований EPA важно не только для выживания вашего бизнеса, но и для безопасности ваших клиентов.
Узнайте, как получить сертификат EPA за 8 часов!
youtube.com/embed/Moi9-G-R_YQ?start=66&feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> Практические онлайн-экзамены и учебные пособия
Штукатурные субподрядчики
Подрядчики, имеющие лицензию C-35, могут работать в различных условиях. Их может нанять домовладелец для выполнения конкретной задачи.
Они также могут быть переданы в субподряд генеральным подрядчиком, разместившим заявку на проект, включающий специализированную обшивку и штукатурку.
Прочтите эту статью, чтобы подробно ознакомиться с лицензией генерального подрядчика. не моложе 18 лет
- Иметь действующие водительские права или удостоверение личности, выданное в США
- Иметь номер социального страхования или ИНН
- В настоящее время не находиться на испытательном сроке или условно-досрочно освобожденном способ подтвердить свой опыт, если государство запрашивает документы
Безопасность (20%) 
Будьте готовы к вопросам, которые могут включать:
GOV 
Что такое опыт уровня подмастерья?
Опыт работы на уровне подмастерья означает, что вы работали полный рабочий день без присмотра в штукатурной компании или у подрядчика, имеющего лицензию C-35.
- Подмастерье может выполнять все обязанности, связанные с его профессией.
CSLB захочет увидеть четыре полных года за последние десять лет . Годы не обязательно должны идти подряд, но в общей сложности они должны составлять четыре года.
Подпись квалифицированного лица
Следующие люди могут быть использованы в качестве квалифицированных лиц для подтверждения вашего опыта при подаче заявки на лицензию C-35:
- Licensed General Contractor
- C-35 License Holder
- Fellow Employee (within the last 10 years)
- Former Supervisor (within the last 10 years)
- Business Associate
- Fellow Journeyman
- Union Representative
Work Опыт для лицензии C-35
Вы должны быть готовы предоставить документы, подтверждающие опыт, о котором вы заявляете. Государственный лицензионный совет подрядчиков предлагает вам несколько способов подтвердить свой опыт.
- Налоговые декларации
- Чековые корешки
- Контракты
- Счета-фактуры или квитанции о заказе материалов кандидаты, которые проходят проверку, вам нужно быть готовым представить что-то.
CSLB не принимает фотографии проектов.
Заполнение заявления на получение лицензии C-35
Ваш квалифицированный специалист также должен предоставить краткое, но подробное описание ваших знаний и навыков в области каменной кладки.
От того, как будет написано это описание, будет зависеть, будет ли принято ваше заявление. Например:
Написание: «Джим создал стены из штукатурки» будет недостаточно описательным для CSLB
Они будут искать что-то более похожее на:
» Джим выполнил установку и ремонт штукатурки/лепнины, гипс отделка флоат-покрытием, обрамление дверных проемов, техническое обслуживание и ремонт оборудования, а также предварительные проверки» и т.
д.Обработка заявлений, сборы и криминальное прошлое
Время, необходимое для обработки вашего заявления и назначения даты тестирования, колеблется в течение года.
Как правило, вы можете ожидать:
- 6-8 недель Время обработки заявки
- 3-4 недели ожидания даты экзамена
Я видел некоторые ситуации, когда абитуриенты получали дату экзамена раньше, а где-то они получали дату экзамена много позже.
Наиболее распространенные причины, по которым ваша заявка может быть задержана:
- Time of (время обработки замедляется во время праздников)
- Криминальная история
- Доказатель.
Текущие сборы CSLB:
- Плата за подачу заявления штата – 330 долларов США
- Плата за активацию лицензии – 200 долларов США (после сдачи экзамена)
- Снятие отпечатков пальцев
- Плата за залог (Что такое залог строительства?)
Можете ли вы получить лицензию подрядчика, совершив уголовное преступление в Калифорнии?
Наличие судимостей никоим образом не мешает вам получить лицензию C-35.
Каждый год в Калифорнии лицензии получают тысячи подрядчиков, несмотря на наличие судимостей.Главное, быть честным в заявлении, даже если уголовное преступление или проступок были совершены много лет назад и даже если оно было удалено.
БУДЬТЕ НА 100% ЧЕСТНЫ В ЗАЯВКЕ , потому что они все равно все увидят, когда вы будете снимать отпечатки пальцев. CSLB обрабатывает криминальные записи в каждом конкретном случае.
Помните, что они обязаны защищать население. По моему опыту, они в первую очередь касаются уголовных обвинений, связанных с мошенничеством, растратой, и подделкой документов.
Экзамен на лицензию подрядчика
Экзамен включает:
- 115 Вопросы Закона о подрядчиках
- 115 Вопросы по обрешетке и штукатурке
- 3 часа на выполнение каждой части
- Экзамен с несколькими вариантами ответов на компьютере
- Закрытая тетрадь
Облицовка и штукатурка (лицензия C-35) Экзамен разделен на четыре основных раздела:
1.
Планирование и оценка (18%) - Интерпретация планов и спецификаций
- Материальные и трудовые расчеты
- Инспекция строительной площадки
2. Подготовка к нанесению планки и штукатурки (20%)
- Предварительные проверки
- Подготовки субстрата
- Материалы для склада и их применение
- Методы запечатывания проникновения
3. Установка Spurcco и переработки (42%).
- Штукатурка/штукатурка
- Ремонт штукатурки/штукатурки
- Специальная штукатурка/штукатурка
д.
Каждый год в Калифорнии лицензии получают тысячи подрядчиков, несмотря на наличие судимостей.
Планирование и оценка (18%) 4. Безопасность (20%)
- Безопасная практика работы
- Профилактика несчастных случаев
- CAL/OSHA Законы и правила
Рекомендуемые ресурсы
- C-35 онлайн-экзамены и проводники.
Центры тестирования CSLB
В настоящее время центры тестирования CSLB находятся в следующих городах:
- Беркли
- Fresno
- Norwalk
- San Jose
- Oxnard
- Sacramento
- San Bernardino
- San Diego
You will be assigned a testing location в зависимости от города, в котором вы живете.
Узнайте больше о LAW подрядчика.
Подготовка к экзамену на получение лицензии подрядчика
Некоторые вещи, которые следует помнить:
- В вопросах, которые вы увидите на экзамене, могут использоваться устаревшие термины
- Процессы могут полностью отличаться от того, как все делается на рабочем месте
- Вы увидите вопросы о вещах, которые вы, возможно, никогда не делали раньше
- Вопросы будут представлены для вас, как будто вы управляете крупномасштабным строительным бизнесом с несколькими сотрудниками и работами, которые выполняются одновременно.
- Знайте все аспекты своей торговли
Я помог всем торговцам с разным опытом и опытом получить лицензии. Большинство из них поражены тем, насколько отличается предмет на государственном экзамене от их многолетнего личного опыта.
Подготовьтесь как можно лучше. Постоянное изучение по 10 минут в день по может значительно увеличить ваши шансы пройти тест с первой попытки.
Сосредоточьтесь и изучите ТОЛЬКО информацию, необходимую для сдачи экзамена на получение лицензии C-35 .
Обучение штукатурным работам
Строительство — это отрасль с оборотом в триллион долларов, и высококвалифицированные подрядчики по штукатурным работам всегда востребованы.
Независимо от того, являетесь ли вы новичком или уже имеете некоторый опыт, вам всегда доступны ресурсы.
Как правило, кто-то, кто хочет стать подрядчиком по штукатурным работам, хотел бы изучить возможность ученичества или найти квалифицированного мастера, у которого можно было бы учиться.
Подробнее об этом процессе читайте в моей статье: Ученик против подмастерья.
Курс чтения чертежей
Умение читать чертежи является ценным навыком практически для всех торговцев, но особенно для тех, кто хочет получить лицензию C-35.
Строительные чертежи обеспечивают визуальное представление проекта, что может быть полезно для мастеров, выполняющих эстетические изменения интерьеров.